Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:

• Przedmiot zapytania

Projekt wykonawczy z kosztorysem.

• Lokalizacja

Fabryka Pojazdów Szynowych

ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229

61 - 485 Poznań

• Osoba prowadząca:

Michał Sominka Tel.: +48 537 300 097, m.sominka@fpspoznan.pl

• Opis zadnia
  Wykonanie projektu wykonawczego instalacji grzewczej z podłączeniem do cieplika miejskiego znajdującego sę na terenie zakładu.
  Oferta powinna zawierać wykonanie:
  - prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego;
  - projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z max. wykorzystaniem istniejącej instalacji (uzasadnioną ekonomicznie);
  - kosztorysu inwestorskiego szczegółowego – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z podziałem kosztów na poszczególne strefy grzewcze (hale, pomieszczenia biurowo socjalne).
  - kosztorysu ślepego z podziałem j.w.
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
  - projekt powinien zawierać możliwości podłączenia do istniejącego cieplika miejskiego znajdującego się na terenie zakładu;
  - prace projektowe dotyczą funkcjonującej hali magazynowej;

• Dane Techniczne dodatkowe:

Pow. użytkowa ~35 500 m2
Kubatura – 290 000m3
Rok budowy 1942 r.
Projekt powinien zawierać możliwość niezależnego sterowania strefami hal, pomieszczenia biurowo socjalne). Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić kartę techniczną wymagań podstawowych.

• Wymagania BHP mające wpływ na ofertę.

N/D
 

• Kary i opóźnienia.

W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 20% wartości zamówienia.

• Dostawa i realizacja zadania

Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy i będzie stanowić jej pełen zakres.

Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.

Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Praca musi być wykonywana w normalnym czasie pracy lub innym ustalonym wcześniej przez zleceniodawcę. Wykonawca musi wziąć pod uwagę podstawy przepisów/dyrektyw dotyczących czasu pracy.
 

2. Oferta powinna zawierać:

• Cenę jednostkową,
• Termin realizacji,
• Czas gwarancji,
• Warunki płatności,
• Termin ważności oferty,

3. Warunki zamówienia:

• Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
• Sugerowany termin płatności: 30 dni

4. Warunki wymagane od oferenta:

Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym, prowadzonymi procesami produkcyjnymi, sposobem organizacji pracy oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego. Zaleca się by oferent dołożył starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia.

5. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

• Polisa OC,
• referencje,
• realizacje

6. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

• Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych

• FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
  1. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
  2. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
  3. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

7. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem

https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.